深度验房有必要做吗？
深度验房是非常有必要的
装修延期赔偿
如果合同没有约定时间的话那就没有索赔依据；如果约定了时间没有约定违约金的话，就只能请求赔偿损失了，也就是你要证明延期所造成你的损失，然后依据损失来进行索赔。
装修施工方延误工期，一般一天赔偿多少？
分为装修型建设庭装修是双方约定，大型建设项目是按照法律规定的：
更多装修效果图尽在装修乐http://m.zxl.com/
一、在家庭装修中，一般因为装修队的原因导致工期延误，需要双方按照装修合同的违约条款承担违约责任，没有具体的数额，双方由约定的，从其约定。
二、在大型的建设项目中，时间是施工的基本要素，建设方和承包商在合同条款中一致同意，如果承包商不能在规定的日期前完成项目，则对于承包商完成工作所需要花钱的超过指定完工日期的每一天支付预先商定的金额给业主是承包商的经济责任。
三、其违约赔偿一般的计算公式为：LD=0.15C/T。LD为每个工作日的违约赔偿金，C为原始合同规定的总金额，T为原始合同规定的项目完工时间。这种方法的缺陷在于它是根据项目总成本，而不是业主实际遭受的预期损失额来计算违约赔偿金的。
扩展资料：
工期延误：工期延期又称为工程延误或进度延误，是指工程实施过程中任何一项或多项工作的实际完成日期迟于计划规定的完成日期，从而可能导致整个合同工期的延长。
工程延误是由于承包人自身的原因造成，监理工程师必须严格控制工期延误。对工期延误常用的制约方式有：停止付款；追究工期延误的误期损失赔偿；终止对承包方的雇佣，并追究承包人给业主造成的经济损失赔偿。
参考资料来源：百科：工期延误
租的房子装修了合同规定物件归租方拆不下来的要赔偿吗？
如果他们私自拆下来的话，肯定是一种违法行为，是需要赔偿的。
装修合同期限是3个月，到现在5个多月，怎么维权？
答: 装修合同期限是3个月，到现在5个多月，可以按合同维权
祝心想事成
开心快乐。
违章装修延期执行什么意思？
工期是双方约定的施工期限，延期是要同约定或者法定的延期理由。
你和装修公司的合同如果约定有工期，可以要求装修公司按期完工，逾期不完工，你有权追究其违约责任。
装修延期怎么办怎么赔偿对于装修公司所提供的格式合同中不利于自己权益保护的条款，应当与装修公司协商予以修改，从而确保自己权益不受损害。例如，业主可以签订《补充条款》，其中可以对工期延误等违约行为进行约定。例如约定“因乙方（
装饰公司
）原因造成工程逾期交付的，每逾期一天，乙方应赔偿甲方（消费者）多少金额。（按照行业惯例一般为100~500元）”；“乙方逾期多少天仍不能竣工的，甲方（消费者）有权解除合同，而乙方（
装饰公司
）需立即付给逾期违约金，返还甲方已支付的款项，并赔偿由此引发的经济损失。”
首先，需重新审查一下与装修公司签订的装修合同，如果装修合同明确约定了延期违约金，完全可以依据合同的约定向对方主张合法权益，如果协商不成，可以向有管辖权的法院，要求对方支付延期违约金，具体违约金支付的时间段，需要结合与对方的合同约定及验收合格日期来确定。
装修工程延期应该如何索赔
首先是划定责任。业主造成的设计变更，工程量增加，甲供材料不到位等。责任由业主承担，工期相应顺延。
施工方管理不当，设备、材料不到位，工程质量不合格，造成返工或延误工期的，责任由施工方承担，工期不顺延。
不可抗力因素（包括政策、法律法规等因素）造成工期延误，由业主承担，工期相应顺延。业主承担工程维修费用，施工方负责自身设备、人员伤亡费用。
工期计算问题开工日期：以合同开工日期为准。如有变更需另行补签证。
竣工日期：以施工方递上（递至业主）竣工报告的日期为准，工程完工施工方应及早提供竣工报告，否则仍计算工期。
另外：质保金问题工程质保金可有或可无，保证金收取比例等问题以合同约定的为准。
